欠款协议书
在日常生活和工作中，越来越多人会去使用协议，签订协议是解决纠纷的保障。大家知道协议的格式吗？以下是小编为大家整理的欠款协议书，欢迎大家分享。
欠款协议书1
甲方:
乙方:
关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案，经甲乙双方协商一致达成协议如下:
1.甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于 年 月 日前支付100万元， 年 月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元，直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项，支付所欠款项的20%的违约金。若因乙方造成的原因，甲方不支付违约金。
2.乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后，应将涉及该工程的有关工程的所有技术资料转交给甲方，甲方出具收到手续，否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。
3.乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前，应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格，否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。
4.乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的'发票，甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。
5.本协议自签署之日起三日内，双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份，申请法院出具调解书。
6.双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结，今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。
7.本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效，本协议一式叁份，甲、乙双方各持一份， 区人民法院一份，同样有效。
甲方(签字或盖章):法定代表人:地址:
乙方(签字或盖章):法定代表人:地址:
年 月 日
欠款协议书2
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人xxx，以xxx，法定代表人的资格，郑重承诺：
本单位如果中标承建(项目与合同段名称)工程，需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2、我单位分包单位雇佣农民工的`，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。
3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。
4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受业主采取的经济等处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承诺人：
日期：
欠款协议书3
甲方：______________________
乙方：______________________
1、甲方因公司经营，于________年______月_____日起尚欠_______________建工股份有限公司工程款人民币________________万____________元。
2、因甲方无力以货币方式清偿工程款，双方经友好协商，乙方同意甲方以房产抵偿工程款。
双方为了明确有关权利义务，特订立协议书如下：
第一条借款本息金额及还款方式
1.1双方确认，截止本协议签订之日止，甲方累计欠乙方工程款合计人民币________________万____________元。乙方同意甲方以福泰商业广场的住宅房抵偿工程款。
第二条按债标的物概况
2.1坐落地点：_______________
2.2房号：_______________
2.3总建筑面积：_______________
2.4标的物价值：抵债房产市场总价为人民币___________________________元，现标的物折价后（即成交价）总价值为人民币________________万____________元。
第三条差价找补
3.1甲方以本协议第二条约定的'房产作价方债务后，由乙方找补甲方差价款人民币________________万____________元，该款由乙方于本协议签订之日起_____日内支付给甲方，如乙方未在约定期限内支付差价，本协议认购行为无效。
第四条手续办理
本协议签订之日，双方办理下列相关手续：
4.1签订《商品房买卖合同》（或《商品房认购书》）；
4.2由甲方向乙方出具收到相应金额购房款的`收款收据（在办理房产证之前向乙方开具购房发票）；
第五条相关税费的承担
本协议签订后，双方施工合同关系转为商品房买卖合同关系，有关商品房买卖所发生的权利义务由双方在《商品房买卖合同》中另行约定，因商品房买卖所产生的税、费担按照现行法律、法规、规章及当地人民政府有关政策执行（允许中途变更一次购买人）。
第六条其他
6.1本协议系双方真实意思表示，一经签订，双方均应严格履行。任何一方违约，都应依法承担违约责任。如甲方违反房产抵偿债务协议书，原宁波建工与福泰房地产有限公司8月27日的承诺书依然有效。
6.2本协议一式三份，甲乙双方各执一份，德兴市房产管理局备案一份，具有同等效力。
6.3本协议经双方签字后生效。
甲方：_______________
乙方：_______________
_________年____月____日
欠款协议书4
甲方：xxx
乙方：xxx
负责人：xxx
签订时间：20xx年xx月xx日
鉴于：
1. ，因政策需要原 的债权债务由 承接。
2. 欠原 约人民币458.1万元。
3.现 自愿支付人民币210万元给 ，偿还欠原 的所有债务。
为妥善解决甲、乙双方的债权债务问题，甲、乙双方经协商，依法达成如下协议，以兹共同遵守：
一、甲方欠乙方的债务概况
1. 在经营期间欠原 约人民币342万元的债务，原 作为担保人。
2. 欠原 人民币116.1万元;该笔债务系借款人 )， 作为担保人，向原 借款人民币共计116.1万元后，因借款人不还钱，故由担保人 自认该笔债务。
3.以上债务共计人民币458.1万元。
二、债务结算
1.甲方自愿支付人民币210万元给乙方，作为一次性折抵本协议第一条所述之债务共计人民币458.1万元。
2.乙方自愿接受甲方在本条第1项中的款项，并放弃追究 、 与 夫妻的所有债务及任何责任，包括还款责任、担保责任、法律责任。
3.乙方指定以下银行为收款账户：
银行：
账户：
卡号：
三、乙方承诺、保证
1.乙方承诺、保证自本协议生效之日起，乙方不得以债权人身份或以 的身份追究甲方、 的任何债务及法律责任;
2.乙方承诺、保证即使甲方、 欠原 的债务超过458.1万元，乙方自愿放弃超过部分债权的追索权。
3.乙方承诺、保证自本协议生效之日起，乙方不得追究原 的'担保责任。
4.乙方承诺、保证在甲方支付完毕人民币210万元给乙方之时，甲方与乙方之间不存在任何债权债务关系。
5.乙方承诺、保证自本协议生效之日起，若其他第三方追究因甲方在经营 时所拖欠之债务的，乙方自愿作为该笔债务的承接人，负责调解及偿还该债务。
6.乙方承诺将积极与 接洽，并由 在本协议上盖章确认本协议的事实。
四、协议的变更、撤销
1.本协议在生效后，任何一方无权单方变更，若确需变更内容的，应经甲乙双方共同协商一致后，方可修改。
2.本协议为不可撤销的合同。
五、违约责任
本协议自生效后，双方应本着诚实守信的原则履行本协议，任何一方违反本协议的约定应承担违约责任，并赔偿守约方由此产生的一切损失。
六、争议的解决
本协议在履行过程中发生争议的，甲、乙双方应先本着友好协商的态度解决;无法解决的，任何一方有权向鹿城区人民法院起诉以维护自身的合法权益。
七、其他
1.本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。
2.本协议自甲、乙双方签署之日起生效。
3.本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，效力相同。
甲方(签署)： xxx
乙方(签署)：xxx
负责人(签字)：xxx
确认人(盖章)：xxx
欠款协议书5
甲方（诉讼被告方）：
乙方（诉讼原告方）：
乙方诉甲方拖欠装修工程款一案，已经由厦门市中级人民法院受理。甲乙双方从合作的初衷出发，经过友好的庭外协商，达成如下和解协议。该和解协议经过双方签署，并经由受诉法院制作民事调解书后立即生效。
一、厦门A公司和厦门B在代扣代付原告因承包厦门市东方国际酒店所应付的全部税款后，尚欠原告工程款八百万元整。被告应当于本协议签订后三日内支付原告50万，剩余750万元，被告从20xx年11月至20xx年3月，每个月30日之前支付30万，从20xx年4月起每月30日之前支付20万，直至全部支付完毕。
二、以上欠款利息按银行同期贷款利率的4倍，从20xx年11月1日计算至实际付款之日，并在本金支付完毕后两个月内还清。
三、C对厦门A公司、厦门B公司的以上债务偿还承担连带责任。
四、本案的诉讼费保全费和其它诉讼相关费用由被告承担。
五、原告应于被告支付50万元后，立即解除对被告银行账户的查封。
六、如果被告严格按照本协议第一条约定的期限支付尚欠的'工程款本金，则原告同意放弃第二条的全部利息及第三条的连带责任，双方的权利义务清结；如果被告没有严格按照第一条约定的期限付款，则被告的全部付款义务自动提前到期，原告有权利申请法院强制执行全部债权。
甲方：
乙方：
签订日期：
欠款协议书6
甲方（诉讼被告方）：
乙方（诉讼告方）：
乙方诉甲方拖欠装修工程款一案，已经由厦门市中级人民法院受理。甲乙双方从合作的初衷出发，经过友好的庭外协商，达成如下和解协议。该和解协议经过双方签署，并经由受诉法院制作民事调解书后立即生效。
一、厦门A公司和厦门B在代扣代付告因承包厦门市东方国际酒店所应付的全部税款后，尚欠告工程款八百万元整。被告应当于本协议签订后三日内支付告50万，剩余750万元，被告从____年____月____日至____年____月____日，每个月30日之前支付30万，从____年____月____日起之前支付20万，直至全部支付完毕。
二、以上欠款利息按银行同期贷款利率的4倍，从____年____月____日计算至实际付款之日，并在本金支付完毕后两个月内还清。
三、C对厦门A公司、厦门B公司的以上债务偿还承担连带责任。
四、本案的.诉讼费保全费和其它诉讼相关费用由被告承担。
五、告应于被告支付50万元后，立即解除对被告银行账户的查封。
六、如果被告严格按照本协议第一条约定的期限支付尚欠的工程款本金，则告同意放弃第二条的全部利息及第三条的连带责任，双方的权利义务清结；如果被告没有严格按照第一条约定的期限付款，则被告的全部付款义务自动提前到期，告有权利申请法院强制执行全部债权。
甲方：________乙方：________
____年____月____日____年____月____日
欠款协议书7
______________公司
对账凭证：
我公司正在进行内部核账，拟与贵公司核对往来账款，烦请核对以下款项，并在结论处确认及盖章。
本厂联系方式：
地址：______________联系人：______________
电话：______________
本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期：______________
贵公司欠我司货款欠款金额大写：______________
与货款有关的书面文件：______________
______________公司
日期：______________
欠货款客户确认及承诺还款事项如下：
1、以上所欠货款金额我司确认无误盖章确认。
2、本人/公司承诺以上所欠货款在_____年_____月_____日前还清，如有违反本人/公司自愿承担因此所产生的`一切法律责任，另承担包括但不限于以下费用。
另，双方一致确认如产生争议，由人民法院管辖。
盖章：______________
担保人：______________
日期：______________
欠款协议书8
甲方：德州市克代尔房地产开发有限责任公司
法定代表人：邢建刚董事长
乙方：山东联兴建设集团车长利董事长 丙方：华发商砼站张开利
由联兴建设集团施工的克代尔房地产开发的`金色雅园小区11#、12#、15#、16#楼，甲方为缓解资金紧张的现状，现根据我国有关法律规定，经协商自愿以房抵工程款为此达成如下以房抵债协议：
一、 甲方将座落于德州市经济开发区金色雅园小区14#—1—104户，面积131.59平方米的楼房顶乙方工程款644528元人民币陆拾肆万肆仟伍佰贰拾捌元，因乙方欠丙方商砼款，经双方协商乙方又转顶给丙方。
二、 甲方保证该房屋无瑕疵，并积极为丙方办理房屋产权登记手续，所需各项税费由丙方承担。
三、 丙方保证缴纳物业基金、暖气、天然气开口费等有关手续费。
四、 本协议一式叁份，签字盖章后生效，任何一方违约应向守约方支付违约金5万元。
甲方：德州市克代尔房地产开发有限责任公司
乙方：山东联兴建设集团
丙方：华发商砼站
欠款协议书9
甲方（出借人）：_______________，_____族，生于_____年_____月_____日，身份证号：____________________________，住址：__________________________________，联系电话：__________________________________。
乙方（出借人）：_______________，_____族，生于_____年_____月_____日，身份证号：___________________________，住址：__________________________________，联系电话：__________________________________。
丙方（欠款人）：_______________，_____族，生于_____年_____月_____日，身份证号：__________________________，住址：__________________________________，联系电话：__________________________________。
丁方（担保人）：_______________，_____族，生于_____年_____月_____日，身份证号：___________________________，住址：_______________________________，联系电话：__________________________________。
一、欠款金额
丙方因生意需要事宜需要向甲乙双方提出借款请求，于______年______月借用甲乙双方____________元（大写：_______________元）。
二、还款方式与还款期限
丙方向甲乙双方的欠款，需在______年______月______日前还清，届时未偿还的，丁方作为担保方，承担剩余全部欠款。
三、逾期还款的处理
借款人如逾期还款，除应承担出借人实现债权的费用（包括但不限于出借人支出的差旅费、律师费、诉讼费、鉴定费、保全费等，还应按照如下方式向出借人支付违约金：逾期还款未超过三十日的部分，按逾期还款金额每日千分之贰的.比例支付违约金，超过三十日的部分，按照逾期还款金额每日千分之贰点五的比例支付逾期还款违约金。
四、协议争议的解决方式
本协议履行过程中发生争议的，可由四方协商解决，也可由第三方进行调解，协商调解不成的，任意一方均有权向出借人双方户籍所在地人民法院提起诉讼。
五、其他
1、身份证载明的双方（各方）通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
2、本协议自出借人将第一笔钱款给付或是汇入欠款人银行账户，微信或者支付宝账号后生效。
出借人甲方签字（捺印）：__________
签署时间：__________年_____月_____日
出借人乙方签字（捺印）：__________
签署时间：__________年_____月_____日
欠款人丙方签字（捺印）：__________
签署时间：__________年_____月_____日
担保人丁方签字（捺印）：__________
签署时间：__________年_____月_____日
欠款协议书10
甲方：_______________
乙方：_______________
甲方________自________年________月________日起，借给乙方________银行信用卡一张，卡号为：_______________
帮助其进行资金周转，乙方将自己身份证复印件一张交给甲方。
但由于乙方自________年________月________日，至________年________月________日无法将卡内资金进行归还，特此由甲乙双方共同协商，由甲方在________年________月________日内将上述5张卡内总欠款共计________元及后续滞纳金与利息共计_________________元(具体以银行收据为准)，替乙方垫付。
待乙方于________年________月________日之前，将上述欠款共计________元还给甲方，如到期未偿还则以月息________复利计息，甲方随时有权利向法院提起诉讼。
为了保证甲方资金的安全，协议期内由乙方提供担保人一名，如到期后乙方无法将资金还给甲方，甲方有权要求其担保人提前为其垫付欠款，并承担相应的法律责任。
特此约定：
1.协议期内甲方不得将乙方的`身份证复印件用于它用，协议到期甲方必须归还乙方身份证复印件。
2.协议到期时乙方必须偿还上述所有欠款及利息给甲方，否则甲方有权对乙方进行诉讼。
3.协议期内乙方需提供担保人身份证复印件一张，并由其亲笔签字并承担相应法律责任。
4.本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力，为经对方许可，甲乙双方都不得将本协议内容透露给第三人。
甲方签字：_______________乙方签字：_______________
________年________月________日________年________月________日
担保人签字：_______________
欠款协议书11
甲方：
乙方：
甲乙双方在公平、公正、公开等自愿的`原则下，甲方将xxxx村20xx年新建的房屋售给乙方居住使用。
一、 房屋地址：xxx宁县盘克镇xxxx村观音医院斜对面；
二、 房屋名称：xxxx村生态移民安置点；
三、 所购房屋楼号单元及价格：
号楼单元室，房屋总造价万元，
大写，首付定金为万元，下欠万元，大写。
四、乙方由于资金不足，提出欠款万元，大写，欠款期限为天。
五、乙方若还款之日到期未能还请欠款，甲方提出以下措施（两种方案二选其一，在选择的方案前打“√”确认）
1. 后续欠款从购房日期起开始计息生效，利息按月利率2.00%计算，每月结算一次利息，还款日为每月1-3日，利息清算金额为 元，甲方有权上门催款，乙方到时若不在家或死亡，家庭其他成员则有责任结清欠款，限期6个月，若到期未还清欠款，甲方有权收回乙方所购房屋及其所有权。
2. 后续欠款以等额本息分期付还，利息按月利率2.00%计算，每月1-3日为还款日，还款方式为 现金支付或银行卡转账，分月付清，每月还元，大写，甲方有权上门催款，乙方到时若不在家或死亡，家庭其他成员则有责任结清欠款，限期个月，若到期未还清欠款，甲方有权收回乙方所购房屋及其所有权。
六、若超过合同规定还款日后，乙方未能还款，甲方可实施公开估价拍卖乙方家庭一切可销售财产，
所得资金按相应金额用作抵还欠款，若未能抵清欠款，则甲方有权对乙方提起司法诉讼，期间所有费用均由乙方承担。
七、乙方须保证按主合同履行其承担的义务，如乙方延误造成经济损失及其后果，乙方承担赔偿责任。
八、合同生效后，甲乙双方任何一方不得擅自变更或解除合同，双方在执行中发生争议，甲乙双方应采取协商办法解决，未能解决，可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
九、本协议一式两份，双方各持一份，自签订之日起生效，乙方须提供本人有效身份证复印件、银行卡复印件各一份作为甲方所持合同附件，若双方债务未清，则本合同一直有效。
甲方（签章）
手机号： 银行账号 ：
乙方（签章）
手机号（须填2个）
银行账号 ：
欠款协议书12
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，就乙方偿还所欠甲方货款事宜，达成如下还款协议：
一、甲乙双方确认，截止本协议签订之日，乙方共欠甲方货款人民币52500元（大写:五万贰仟伍佰元）；
二、乙方承诺，自本协议签订后至20xx年x月xx日前将上述欠款全部偿还给甲方；
三、若乙方未按照本协议第二条约定的时间偿还欠款，则从违约之日起按所欠货款额的日____‰向甲方支付逾期还钱违约金；
四、履行本协议发生的争议或与本协议有关的争议，双方协商解决，协商不成，双方均可在原告所在地法院提起诉讼；
五、本协议双方盖章之日起生效。协议一式四份，双方各执两份，每份都具有同等的法律效力。
甲方：___________
乙方：_____________
____年____月____日
正规欠款合同3
甲方(公章)：_________________
乙方(公章)：______________
一：甲乙双方就下述欠款发货事宜达成协议。
二：交提货方式：乙方在提货时对货物进行验收，出库后概不负责。
三：付款方式：乙方应在甲方协定日内即年月日一次付清货款元，逾期按国家银行同等利息计算并承担未交货款百分之五的滞纳金。
四：争执解决：双方如发生争执，应及时进行协商解决，若协商不成由法院裁决。
甲方(公章)：_________________
乙方(公章)：______________
_______________年__________月____日
正规欠款合同4
甲方（借款人）：_____________身份证号码：_____________
乙方（出借人）：_____________身份证号码：______________
丙方（抵押人）：_____________身份证号码：_____________
甲乙丙三方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。
第一条具体约定：
（一）、乙方借给甲方人民币（大写）__________
（二）、本合同借款用__________________。
（三）、本合同借款月利率为_____________‰。
（四）、本合同借款期限___月，自_____年__月__日起至_____年__月__日止。
（五）、甲方选择的还款方式为
（六）、本合同借款的担保方式为_个人无限连带保证反担保_（见第二条保证条款）。
（七）、本合同自签订日起生效，一式五份，甲、乙、丙方各执一份。
第二条、保证条款：
（一）本合同的保证方式为连带责任保证。
（二）保证人保证担保的范围：
1.本合同项下的借款本金、利息（含复利）、罚息；
2.违约金、赔偿金、补偿金；
3.为实现债权和质权而支付的费用（包括但不限于因违约方发生的律师费）。
（三）保证人保证责任的保证期间自本合同生效之日起，至本合同项下债务履行期限届满之日起两年。
（四）在借款期内，保证人发生被宣告破产、被依法撤销、解散、资不抵债等丧失担保资格和能力的变故时，保证人应及时通知乙方，甲方应提供新的担保。
（五）本合同项下保证人的一切义务均具有连续性，对其合法继承人具有完全的'约束力。
第三条违约责任
一、发生下列情况之一即构成违约：
（一）甲方改变借款用途；
（二）甲方违反本合同约定，逾期或未按约定的金额归还借款本息；
（三）甲方提供的证明、资料等文件有虚假、非法的情况；
（四）甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失踪、丧失民事行为能力后无继承人、受遗赠人、财产代管人、监护人或者其继承人、受遗赠人、财产代管人、监护人拒绝履行本合同；
（五）合同履行期间，抵押人擅自处分抵押物，或者抵押人的行为足以使抵押物价值减少，乙方要求恢复原状、提供担保遭拒绝；
二、发生违约情况时，乙方有权采取以下一种或多种措施：
（一）按中国人民银行的规定计收罚息和复利；
（二）要求甲方立即提前偿还部分或全部借款，或以合法程序处分本合同项下的抵、质押物以清偿全部借款和利息，或要求保证人履行保证责任；
（三）其他法律允许的措施。
第四条纠纷的解决
本合同履行中发生争议，各方协商解决，协商不成，各方同意采取向合同签订所在地人民法院起诉的方式解决。
甲方（签字）：_____________________
乙方（签字）：____________________
合同签订日期：
欠款协议书13
甲方：______市______有限公司
乙方：_________
鉴于(经过)。
经过友好协商，双方确认上述事实并且没有异议。基于以上情况，甲方与乙方达成一份友好协议，就甲方向乙方返还全部款项事宜，协议内容如下：
第一条
双方确认：甲方应向乙方返还投入的全部款项，共计人民币______元。
第二条
甲方分期向乙方返还全部款项，总计人民币______元，具体还款计划如下：
一、在（日期）之前，甲方应返还（金额）元；
二、在（日期）之前，甲方应返还（金额）元；
三、……
七、在（日期）之前，甲方应返还（金额）元。
八、甲方应主动存入乙方指定账户：______银行______支行，账户名：（姓名），账号：（账号）。每个月的还款应在该月的30日之前完成。
该协议签署后，如果甲方未能按时还款，则应还余额视为全部到期。乙方有权索要全部应还款额，同时还可追加违约金，金额为应还款额的20%。
第三条强制执行条款
1.双方确认根据法律的规定，已经对赋予强制执行效力公证的合法含义、程序、效力等进行充分了解。双方认为该协议的签署具有明确的合法效力，同意此协议签署后可向______公证处申请办理公证，并赋予协议强制执行效力。
2.甲方应承担举证义务。甲方每期还款后的1个工作日内应向乙方和______公证处提供有关证据，证明已付清相应款项。乙方和公证员确认并签收后，甲方未支付款项的事实将得到确认，即甲方未能按期履行应付款项。
3、甲、乙双方同意，如果甲方未按期向______公证处提供付款凭证，并且乙方提供文件证明甲方未能按期支付应付款项，则乙方有权自行依据本协议单方面向______公证处申请签发执行证书，并在申请前将《履行应偿借款通知书》，注明宽限期起止日期，以注册邮寄或派送的方式寄送到甲方在协议中确定的联系地址。如果在宽限日期截止后，甲方仍未向______公证处举证其已按期支付应付款项或虽然积极举证但不足以抵消乙方的债权，也没有与乙方就借款延期做出任何协议，则视为甲方未履行或不完全履行相关义务。在此情况下，乙方将向______公证处申请出具强制执行证书。
4、乙方有权根据______公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书，向管辖权内的法院申请强制执行甲方未支付的全部款项。甲方同意受人民法院的强制执行。
5、乙方在申请执行证书时，有举证义务并应提供以下材料，以确保向______公证处充分、正确披露甲方的债务履行情况：
（1）《强制执行申请》；
（2）书面证明甲方已经履行还款义务的材料（例如甲方向乙方支付款项的情况，包括已还款项和未还款项的金额等）；
（3）经公证的'具有强制执行效力的本协议；
（4）乙方在______公证处的监督下向甲方发出的《履行应偿借款通知书》；
（5）其他材料；
（6）甲方承诺愿意将其全部资产扣除后接受强制执行，它们包括但不限于以下内容：______市______公司、其法定资产、法定代表人和与该项目有关的股东或项目负责人（（_________，身份证号：_________，身份证号：______，身份证号：_________）的法定财产。
第四条双方的承诺和保证
1、甲、乙双方同意，一旦达成本协议意向，即向______公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、甲方应当按照本协议的约定按期足额支付应付款项；乙方应当按照本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并且在甲方付款时有义务出具相关发票凭证。
3、自本协议签订之日起，乙方不得以任何方式损害甲方的声誉或甲方股东和管理人员的身体权利。否则，甲方保留追究乙方法律责任的权利。
4、若甲方能够按照合约规定及时偿还款项，乙方不得因此款项对甲方提起任何有关法律诉讼；否则，甲方有权追究乙方法律责任。
5、如果甲方在还款期限届满之日未能主动与乙方协商，或未按时履行还款义务，则乙方可以在地点______和地点______的各大媒体以公司法定代表人或项目负责人为债务方的名义发布追款通知。
6、甲、乙双方必须确定联系地址，同时确定______公证处的联系地址。
欠款协议书14
甲方：______________
乙方：______________
负责人：______________
签订时间：________年_____月_____日
鉴于：_________
1.因政策需要原的债权债务由承接。
2.欠原约人民币__________万元。
3.现自愿支付人民币__________元给__________，偿还欠原的所有债务。
为妥善解决甲、乙双方的债权债务问题，甲、乙双方经协商，依法达成如下协议，以兹共同遵守：
还欠款和解协议书
一、甲方欠乙方的债务概况
1.在经营期间欠原约人民币__________元的债务，原作为担保人。
2.欠原人民币__________元;该笔债务系借款人)，作为担保人，向原借款人民币共计__________元后，因借款人不还钱，故由担保人自认该笔债务。
3.以上债务共计人民币__________万元。
二、债务结算
1.甲方自愿支付人民币__________元给乙方，作为一次性折抵本协议第一条所述之债务共计人民币_______________元。
2.乙方自愿接受甲方在本条第1项中的款项，并放弃追究、与夫妻的所有债务及任何责任，包括还款责任、担保责任、法律责任。
3.乙方指定以下银行为收款账户：_________
银行：_________
账户：_________
卡号：_________
三、乙方承诺、保证
1.乙方承诺、保证自本协议生效之日起，乙方不得以债权人身份或以的.身份追究甲方、的任何债务及法律责任;
2.乙方承诺、保证即使甲方、欠原的债务超过458.1万元，乙方自愿放弃超过部分债权的追索权。
3.乙方承诺、保证自本协议生效之日起，乙方不得追究原的担保责任。
4.乙方承诺、保证在甲方支付完毕人民币210万元给乙方之时，甲方与乙方之间不存在任何债权债务关系。
5.乙方承诺、保证自本协议生效之日起，若其他第三方追究因甲方在经营时所拖欠之债务的，乙方自愿作为该笔债务的承接人，负责调解及偿还该债务。
6.乙方承诺将积极与接洽，并由在本协议上盖章确认本协议的事实。
四、协议的变更、撤销
1.本协议在生效后，任何一方无权单方变更，若确需变更内容的，应经甲乙双方共同协商一致后，方可修改。
2.本协议为不可撤销的合同。
五、违约责任
本协议自生效后，双方应本着诚实守信的原则履行本协议，任何一方违反本协议的.约定应承担违约责任，并赔偿守约方由此产生的一切损失。
六、争议的解决
本协议在履行过程中发生争议的，甲、乙双方应先本着友好协商的态度解决;无法解决的，任何一方有权向鹿城区人民法院起诉以维护自身的合法权益。
七、其他
1.本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。
2.本协议自甲、乙双方签署之日起生效。
3.本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，效力相同。
甲方(签署)：____________
乙方(签署)：_____________
负责人(签字)：_____________
确认人(盖章)：_____________
欠款协议书15
甲方（贷方）：__________
乙方（借方）：__________
为保证甲乙双方的合法权益，规范双方的权利和义务，双方本着自愿、平等、互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立《借贷合同》供双方共同遵守。
第一条：借贷金额、利息、期限
乙方向甲方借贷现金人民币__________元（￥__________），约定贷款利息为月息1、5%。贷款期限自________年_________月______日起至________年_______月______日止共_______月。每贷款使用月的第一日为当月利息支付日。（即每月26日应付清下月利息￥___________元）
第二条：_____双方约定
1、贷款仅用于在__________________（以下简称“证券营业部”）开立的__________________资金账户（即：专用账户）中作股票投资，乙方同时注入资金人民币___________元（￥__________元）作为信用风险保证金。
2、合同期间乙方在双方约定范围内行使投资操作权。甲方借给乙方的款项，自乙方接受专户密码时起即可操作交易，凡在该账户上进行的一切证券交易均视为乙方本人亲自办理，拥有取得所有投资收益的'权利，同时承担所有投资风险（包括政策规定的纳税申报和纳税）及所有法律后果。甲方不承担投资风险也不享受利息以外的投资收益。
3、合同期间，任何一方不得单独对上述账户实施如下操作：提取或划转资金；办理转托管及撤销指定交易之手续。
4、运作范围为沪深两市除开ST类及业绩亏损个股以外的所有A股，单只股票持仓不得超过总资产60%。新上市或恢复上市当天无涨跌限制的股票不得买入，、除非甲方书面认可，若有权证交易操作，资金仅限在__________之内。乙方若超出以上约定范围运作，甲方有权将超出部分指令营业部或自行予以卖出。
5、当上述账户资产总值低于人民币___________元时，乙方应及时补充保证金。否则不得再买入股票，当资产总值低于_________元时，不管该账户证券市值是否反弹升值，甲方有权在不通知乙方的情况下修改密码强行平仓，由此引起的损失由乙方承担。
6、因平仓导致乙方丧失对账户之控制权，乙方需补仓至双方约定信用保证金额，方可重新取得控制权进行正常操作，在此期间乙方照常支付甲方约定之利息。如平仓所得资金不足偿还甲方所出资时，乙方应在五天内补足，否则从第六天起甲方将按日千分之五收取乙方违约金。
7、当该账户资产总值高于人民币__________元时，乙方有权将高出部分的资金转入乙方指定的账户，甲方应配合办理划转手续。
8、甲乙双方除遭遇不可抗力外，不得提前解除合同，任何一方违约提前终止协议须支付人民币_________元赔偿金给另一方。
9、合同签定后即生效，一式____份，甲乙双方各执一份，到期后，经双方同意。乙方支付利息后可逐月延长合同。
甲方（公章）：_________________
法定代表人（签字）：______________
_______________年__________月____日
乙方（公章）：______________
法定代表人（签字）：______________
_______________年__________月____日
【欠款协议书】相关文章：
欠款协议书11-28
工程欠款协议书06-16
偿还欠款协议书11-21
个人欠款协议书09-10
欠款和解协议书05-26
(优秀)欠款协议书11-20
欠款协议书15篇08-04
欠款抵车的协议书11-14
欠款装修协议书范本_协议书01-21
工程款欠款协议书06-20